Договор на установку дверей с физическим лицом

Содержание
  1. Договор об оказании услуг по установке дверей
  2. 2. Порядок приема работ и расчетов по договору
  3. 3. Права и обязанности сторон
  4. 4. Рекомендации по эксплуатации изделия
  5. 5. Гарантийные обязательства
  6. 6. Условия выполнения работ
  7. 7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:
  8. 8. Прочие условия
  9. 9. Реквизиты и подписи сторон
  10. Договор Купли-Продажи по образцам
  11. 1 Предмет Договора
  12. 2 Цена договора
  13. 3 Качество Товара и Гарантийные обязательства
  14. 4 Ответственность Сторон
  15. 5 Форс-Мажор
  16. 6 Прочие условия
  17. Договор на монтаж — Межкомнатные двери из массива handwerk
  18. Хотите узнать больше об установке межкомнатных дверей Handwerk?
  19. Познакомьтесь с основными коллекциями межкомнатных деревянных дверей «Хэндверк»:
  20. Образец договора на установку дверей
  21. Реквизиты сторон
  22. Советы по выбору компании-установщика
  23. Договор об оказании услуг по установке дверей
  24. Какие документы есть еще
  25. Типовой договор на установку дверей
  26. Что представляет собой договор на монтаж дверей
  27. Нормативные документы и законодательные акты, действующие при заключении договоров
  28. Договор на установку дверей
  29. 1. Предмет договора
  30. Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор об оказании услуг по установке дверей

Договор на установку дверей с физическим лицом
г. __________ “___”________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.

, паспортные данные, адрес)_________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________, действующ__ на основании ___________________, с другойстороны, вместе именуемые “Стороны”, составили настоящий договоро нижеследующем:

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5.

Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

6.7. _________________________________________________________________. (иной способ установки)

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока – по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; “наживить” наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Смета (Приложение N 1).

9. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик: _____________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________

Подрядчик _________________/_________________

М.П.

Заказчик _________________/________________

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9

Договор Купли-Продажи по образцам

Договор на установку дверей с физическим лицом

Сеть магазинов «Интерьер Центр», именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Заказчик с другой стороны, именуемые вместе стороны, заключили договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 Исполнитель обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора Товар, оговоренный сторонами и указанный в Заявке (Приложение №1) к договору, которая является неотъемлемой частью договора, согласно эталону-образцу или каталогу. 1.

2 Товаром считается совокупность предметов, каждый из которых имеет самостоятельное функциональное предназначение и может быть приобретен Заказчиком как в комплекте так и отдельно. 1.3 Местом передачи товара является склад Исполнителя или при оплате доставки место, куда Товар был доставлен по указанию Заказчика транспортом Исполнителя. Доставка Товара осуществляется до подъезда. 1.

4 Стороны договариваются, что при исполнении настоящего договора прием Заказчиком Товара осуществляется по Заявке (приложение №1) к настоящему договору; при этом каждый предмет Товара принимается отдельно, т.к. может быть использован отдельно. 1.5 Размеры изделий во всех документах, относящихся к сделке, условные. Точные размеры предоставляются по запросу Заказчика. 1.

6 Товар собирается и монтируется Исполнителем если оплачены услуги по монтажу, что отражается в Заявке , в противном случае сборка и монтаж Товара производится силами и за счет Заказчика.

1.7 Оформление обязательных согласований и разрешений в соответствии с действующем законодательством, касающихся монтажа и эксплуатации Товара возлагается на Заказчика.

Так же при монтаже изделий Исполнителем, Заказчик обязан предоставить схему расположения инженерных коммуникаций (при их наличии) в месте проведения работ.

2 Цена договора

2.1 Расчет между сторонами производится в рублях РФ. 2.2 Стоимость Товара и работ по настоящему договору определяется Заявкой, составленной Исполнителем и подтвержденной Заказчиком. 2.

3 Заказчик вносит Исполнителю предоплату в размере не менее 70% от стоимости заказа.

2.

4 Окончательный расчет по договору производится в соответствии с утвержденной Заявкой и Актами Монтажа с учетом дополнительных работ (если таковые возникли), которые являются неотъемлемой частью договора.

3 Качество Товара и Гарантийные обязательства

3.1 Допускается поставка деталей конструкции, требующих доработки и подгонки при монтаже (в том числе детали, с превышением размеров, детали не имеющие стыковочных элементов и т.п.

) Различия по фактуре, оттенку, узору древесины и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала или его имитации, не является браком. 3.2 Гарантийный срок товара составляет 1 год с момента передачи его Заказчику, при условии монтажа Исполнителем. 3.

3 В случае сборки и монтажа силами Заказчика гарантийный срок устанавливается на Товар в соответствии с действующим законодательством, Изготовителем Товара.

3.

4 Гарантийные обязательства не распространяются на Товар, который после получения Заказчиком приобрел механические повреждения, был конструктивно доработан, некачественно смонтирован (без участия Исполнителя), эксплуатировался или хранился с нарушением технических требований, а так же товар приобретенный с уценкой.

4 Ответственность Сторон

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, регламентирующим продажи товаров по образцам и настоящим договором. 4.

2 В случае просрочки готовности товара более чем на 3 рабочих дня Исполнитель обязуется: – По заявлению Заказчика уплатить последнему неустойку из расчета 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не выше 5% от общей суммы договора – По заявлению Заказчика возвратить сумму предварительной оплаты за не поставленный в срок Товар 4.

3 В случае просрочки внесения доплаты более чем на 3 дня с момента получения Товара Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. 4.4 В случае просрочки получения товара более чем на 3 дня Заказчик оплачивает хранение Товара на складе продавца из расчета – 0,1% от стоимости Товара за каждый день хранения. 4.

5 При просрочке просрочки получения товара более 30 (тридцати) дней – Исполнитель может по своему желанию расторгнуть настоящий договор и вернуть Товар на склад Изготовителя, при этом Заказчику выплачивается сумма предоплаты за минусам штрафных санкций и накладных расходов, связанных с хранением и транспортировкой Товара.

Так же на основании статьи 4 «ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗВРАТУ ИЛИ ОБМЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДРУГИХ РАЗМЕРА, ФОРМЫ, ГАБАРИТА, ФАСОНА, РАСЦВЕТКИ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИИ» Утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.

N 55 не подлежит Возврату мерный Товар и Товар доработанный под конкретную заявку – предоплата за этот Товар не возвращается 4.6 Ответственность Исполнителя (в том числе и в случае увеличения срока поставки) не распространяется на: – Ущерб, вызванный потерей времени, потерей прибыли, других коммерческих потерь, даже при уведомлении о возможности таких потерь.

– Любой другой косвенный ущерб или прочие (финансовые) убытки, связанные с невозможностью использования Товара или Помещения. Убытки, связанный с временным использованием других помещений и пр.

– Любую претензию к заказчику от третей стороны

– Ущерб, связанный с повреждением инженерных коммуникаций в месте проведения работ при монтаже Товара, в случае если схема расположения инженерных коммуникаций не была предоставлена либо содержала неверную информацию о наличии либо отсутствии инженерных сетей в месте проведения работ. Все затраты на восстановление инженерных коммуникаций, ремонт техники и строений также претензии третьих лиц в данном случае оплачиваются Заказчиком.

5 Форс-Мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которая сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

6 Прочие условия

6.1 После получения Товара возврат, обмен Товара надлежащего качества осуществляется только с согласия Исполнителя. 6.

2 В случае выявившейся непредвиденной технической невозможности изготовить Товар или оказать услуги Исполнитель вправе отказаться от поставки Товара или оказания услуг, однако это не освобождает его от финансовых претензий Заказчика, предусмотренных настоящим договором. 6.

3 Заказчик и Исполнитель несут равную ответственность за правильность данных указанных в настоящем договоре и приложениях к нему. 6.4 Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров. 6.

5 При не достижении согласия споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Магазина Исполнителя.

6.6 Настоящий договор и приложения к нему внимательно прочитаны Заказчиком, со всеми условиями договора и приложений к нему заказчик ознакомлен и согласен.

Информация о Товаре указанная в договоре и приложения к нему, в том числе о потребительских свойствах, цвете, комплектации, технических характеристиках изготовителя, условиями эффективного и безопасного использования, гарантийном сроке предоставлена Заказчику в полном объеме. С ценой и условиями приобретения Товара Заказчик ознакомлен и согласен.

Источник: http://intercentr.ru/dogovor

Договор на монтаж — Межкомнатные двери из массива handwerk

Договор на установку дверей с физическим лицом

г. Арамиль.                                            «        »                                          20      г.

ИП Костин О.В., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и «Заказчик» ________________________________________________________________ , заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    • Заказчик поручает, а исполнитель на условиях 100% предварительной оплаты принимает на себя обязательство выполнить в установленные сроки монтаж межкомнатных дверей по адресу: _______________________________________________________________          Если иное не предусмотрено договором, под установкой понимается: демонтаж старых дверных блоков, монтаж новых дверных блоков с использованием строительного уровня, уборка строительного мусора (ненужное  вычеркнуть).
    • Цена монтажа межкомнатных дверей подтверждается согласованным с заказчиком бланком замеров и заказом покупателя № 0000, в дальнейшем по тексту «Приложение № 1» к настоящему договору. Цены на установку межкомнатных дверей представлены на нашем сайте в разделе «Монтаж»
    • В ходе демонтажа или монтажа межкомнатных дверей могут возникнуть скрытые виды работ, стоимость которых указана в прайс-листе, в дальнейшем по тексту «Приложение № 2».
    • Выполнение работ может осуществляться как силами Исполнителя, так и силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем под свою ответственность.
  • Исполнитель обязуется:
    • Заблаговременно известить Заказчика о выезде к месту выполнения работ.
    • Выполнить в срок все необходимые работы по монтажу межкомнатной двери.
    • Устранять в период гарантийного срока за свой счет неисправности.
  • Заказчик обязуется:
    • Предоставить Исполнителю рабочее место для производства подготовительных и монтажных  работ, что включает в себя накрывание предметов интерьера от возможного попадания строительного мусора.
    • Своевременно произвести оплату стоимости работ.
    • Обеспечить доступ Исполнителя к месту выполнения работ.
    • Не извлекать самостоятельно из упаковки дверные блоки, если они были приобретены у Исполнителя.
    • Принять результат выполненных работ. При наличии замечаний, указать об этом в акте.
    • Соблюдать условия по эксплуатации дверей.
  • При отсутствии в месте выполнения работ Заказчика, лично подписавшего договор, совершеннолетнее лицо, допустившего Исполнителя к месту выполнения работ и предъявившее подлинный экземпляр настоящего договора, признается сторонами представителем Заказчика полномочного принимать результаты выполненных работ и расписываться в соответствующих актах за Заказчика, если иное письменное указание не поступит от Заказчика.
  • Исполнитель обязуется осуществить монтаж межкомнатных дверей в течение трех рабочих дней, включая день доставки дверных блоков Заказчику, при выполнении п. 2.3. настоящего договора.
  • Накануне дня начала выполнения работ Исполнитель извещает Заказчика по телефону или иным доступным способом о своей готовности приступить к работе. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ Исполнителя к месту выполнения работ в течение рабочего дня (с 9.00до 19.00), если иное время будет согласованно сторонами.
  • Сроки соразмерно отодвигаются, если Заказчик не обеспечил доступ Исполнителя к месту выполнения работ.
  • Заказчик либо его доверенное лицо принимают результаты выполненных работ по акту.
  • Стороны согласились, что в случае не мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ, Исполнитель вправе поставить об этом отметку в акте, передав один экземпляр акта с отметкой Заказчику. Такой акт является основанием для окончательного расчета между сторонами. В этом случае Заказчик не вправе в будущем ссылаться на недостатки выполненных работ.
  • Гарантия на монтаж межкомнатных дверей устанавливается сроком на 1 (один) год с момента подписания акта выполненных работ.
  • При предъявлении Заказчиком претензии в течение гарантийного срока вызов представителя Исполнителя для фиксации замечаний обязателен. Составляет акт осмотра.
  • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения сторонами принятых на себя обязательств и завершения расчетов.
  • Заказчик согласен, что при выполнении работ силами третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, информация о заказчике и месте выполнения работ  может быть передала лицу в объеме, обеспечивающим выполнение настоящего договора.
  • Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К форс-мажорным обстоятельствам стороны относят объявленную и фактическую войну, всеобщие забастовки, эпидемии, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а так же решения органов государственной власти, предусматривающие запрещение перевозок, торговли и другие обстоятельства в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки, установленные для исполнения обязательств, переносятся на срок, в течение которого действуют указанные обстоятельства.
  • В случае возникновение разногласий сторон предусматривают претензионный порядок рассмотрения споров. Если иной срок не установлен действующим законодательством претензия подлежит рассмотрению в течение 20 дней со дня ее получения адресатом. При не достижении соглашения, споры подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
  • Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ИП Костин О.В.

  1. Свидетельство о регистрации 66 № 004133338 выдано ИМНС РФ по г. Полевской.
  2. ИНН 662600902200
  3. ОГРНИП 304662609600042
  4. ОКПО 0124618065,
  5. р/счет 40802810650090000928 в Уральском филиале ЗАО «Банк Интеза» г.Екатеринбург к/счет 30101810000000000909 БИК 046577909
  6. Юр адрес (почтовый): 624000, г. Арамиль, ул. Гарнизон 20-13
  7. Фактический адрес: г. Арамиль, ул. Гарнизон, строение № 205
  8. E-mail: dvernayalaa@mail.ru,
  9. т/ф: (343) 378-98-13

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хотите узнать больше об установке межкомнатных дверей Handwerk?

Телефоны в Екатеринбурге: +7(343)378-98-11 (производство), +7(343)286-21-01 (фирменный салон), +7(343)231-09-05, +7(900)19-70-105 (Аста Урал)

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Астане: +7(701)297-88-99

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Перми: +7(342)215-09-42

Доставка и установка  межкомнатных дверей Handwerk в Санкт-Петербурге:  +7(921)903-85-99

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Омске: +7(3812)37-72-73

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Кургане: +7(912)831-31-40

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Каменске-Уральском: +7(3439)39-66-63, +7(908)921-25-12, +7(3439)39-96-98 , +7(908)914-09-93

Доставка и установка межкомнатных дверей Handwerk в Верхней Пышме: +7(343)687-74-05

Познакомьтесь с основными коллекциями межкомнатных деревянных дверей «Хэндверк»:

Премиум
Маэстро
Эксклюзив

Элит-Раум
Традиция

Источник: https://handwerk.su/vazhnaya-informatsiya/238-2/

Образец договора на установку дверей

Договор на установку дверей с физическим лицом

Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком.

Договор на производство дверей и их установку

В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж. Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих.

Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении.

В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.

Пример содержания пункта, определяющего предмет Договора

Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Пример оформления пункта, касающегося прав и обязанностей сторон

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Пункт Договора касательно сроков его выполнения

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

  • на назначение нового срока для выполнения договора;
  • назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
  • предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
  • потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
  • своими руками расторгнуть договор.

В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).

Определение суммы Договора и способа расчетов

При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Акт приемки-передачи выполненной работы

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.

Некачественная установка Внешний вид установленной двери Брак в работе

В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

Пример предоставляемых исполнителем гарантийных обязательств

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Приложение к Договору

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Спецификация к Договору

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Пример оформления пункта, касающегося условий выполнения договора

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.

Вариант, как может быть оформлена инструкция по эксплуатации

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.

В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Вариант оформления раздела, касающегося урегулирования споров

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.

Пункт, касающийся форс-мажора

Реквизиты сторон

В этом разделе нужно указать адреса и реквизиты обеих сторон.

Контактная информация

  1. Дата и место заключения соглашения.
  2. Наименование сторон.
  3. Предмет договора. В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену. Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.
  4. Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
  5. Права и обязанности сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  6. Сроки выполнения работ. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение. Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.
  7. Стоимость работ и порядок расчетов. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящий договор подряда на монтаж оборудования.
  8. Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  9. Ответственность сторон. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  10. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.
  11. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.
  12. Форс-мажор. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  13. Прочие условия. пункта зависит от условий, на которых заключается настоящее соглашение.
  14. Список приложений.
  15. Адреса и реквизиты сторон.
  16. Подписи сторон.

Советы по выбору компании-установщика

Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.

Офис компании, занимающейся установкой дверей

На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:

  • расценки на работу;
  • наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;

Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей

  • отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
  • оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;

Проведение замеров

  • опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.

Договор об оказании услуг по установке дверей

Инфо

Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно. 5. Форс-мажор 5.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Ремонт дверей – один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются.  Заказчик и исполнитель (подрядчик) заключают договор на установку дверей, и затем уже начинаются работа по изготовлению и/или монтажу дверей.

Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных.

Это означает, что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам обязательно следует определиться с тем, какие именно работы должны быть проведены, и какой срок  их проведения, в противном случае договор будет являться незаключенным (ст. 432 ГК РФ).

Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции (Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции). 3.2.7. Присутствовать при проверке проемов по п.п. 3.2.5 и 3.2.6 и при возникновении любых спорных вопросов и неясных моментов при установке дверей и/или порталов.

3.3. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.2 — 3.2.

7 Исполнитель вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика по выполнению основных и дополнительных работ, связанных с установкой дверей и порталов согласно настоящему договору. 3.4.

Способ установки дверного блока — по уровню по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери). 7.2.

Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной). 7.3. Прибитие наличников в день установки ; «наживить» наличник ; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной). 8.

Прочие условия 8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. 8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. 8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сфере

Какие документы есть еще

Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей.

Гражданский кодекс РФ

При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:

  • Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.

Источник: https://palez.ru/obrazets-dogovora-ustanovku-dverey/

Типовой договор на установку дверей

Договор на установку дверей с физическим лицом

Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.

Офис компании, занимающейся установкой дверей

На какие моменты следует обратить внимание при изучении вариантов:

  • расценки на работу;
  • наличие у организации сайта, где размещена информация об ассортименте предлагаемых услуг и офиса, где можно обговорить условия, ознакомиться с имеющимися документами и каталогами, иллюстрирующими выполненные заказы;

Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей

  • отзывы клиентов, имевших опыт сотрудничества с компанией;
  • оказание услуги по бесплатному выезду на место для снятия размеров;

Проведение замеров

  • опыт проведения работ по монтажу дверных полотен.

Что представляет собой договор на монтаж дверей

Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком.

Договор на производство дверей и их установку

В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж. Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих.

Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении.

В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.

Предлагаем ознакомиться:  Увольнение без ведома работника тк рф

Типовой договор должен включать несколько обязательных пунктов.

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон.

Пример содержания пункта, определяющего предмет Договора

Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Пример оформления пункта, касающегося прав и обязанностей сторон

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Пункт Договора касательно сроков его выполнения

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков.

Однако, по Закону «О защите прав потребителей» заказчик имеет право:

  • на назначение нового срока для выполнения договора;
  • назначить другого исполнителя и требовать от прежнего возмещения расходов;
  • предъявить требование об уменьшении оплаты за выполненную работу;
  • потребовать от исполнителя выплаты пени за просрочку.
  • своими руками расторгнуть договор.

В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов. Оговаривается форма взаиморасчетов (наличная или перечисление).

Определение суммы Договора и способа расчетов

При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Как правило, для подтверждения факта приема работ сторонами подписывается акт приемки-передачи.

Акт приемки-передачи выполненной работы

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре.

В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

Пример предоставляемых исполнителем гарантийных обязательств

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Приложение к Договору

Перечень работ и необходимых комплектующих обычно оговариваются в спецификациях.

Спецификация к Договору

Если какие-либо из нюансов не будут учтены, предъявить претензии к исполнителю будет сложно.

Пример оформления пункта, касающегося условий выполнения договора

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков.

Вариант, как может быть оформлена инструкция по эксплуатации

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством.

В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Вариант оформления раздела, касающегося урегулирования споров

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать.

Пункт, касающийся форс-мажора

Нормативные документы и законодательные акты, действующие при заключении договоров

Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей.

Гражданский кодекс РФ

При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:

  • Покупка изделий может быть осуществлена после выбора потребителем товара путем ознакомления с его образцами. В этом случае необходимо придерживаться положений постановления Правительства РФ №918 от 21.07.97 г. (с изменениями и дополнениями), которое устанавливает правила реализации продукции по образцам.

Источник: https://cross-rus.ru/tipovoy-dogovor-ustanovku-dverey/

Договор на установку дверей

Договор на установку дверей с физическим лицом

г. __________ «___»________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.

, паспортные данные, адрес) _________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Договор № ________
на выполнение работ по установке дверей

г. ___________________________________________________ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. Предмет Договора1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).2. Порядок сдачи и приемки работ2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.

Источник: https://nec-it.ru/dogovor-na-ustanovku-dverej/

Юриспруденция и документы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: